Договор на проведение изыскательных работ

ДОГОВОР 
на выполнение изыскательских работ № _____

Одна сторона, в лице ____________________ именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ______________________, с одной стороны, и другая сторона, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании Устава (совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется осуществить инженерно-геодезические исследования на объектах Заказчика в соответствии с указаниями, предоставленными в Техническом задании, а также в расчете стоимости и прочей необходимой информации, предоставленной Заказчиком. В свою очередь, Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ.
1.2. Создание документации осуществляется Подрядчиком, опираясь на следующие источники:

• Техническое Задание;
• Начальные данные для проведения исследований, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Техническим Заданием.

1.3. Заказчик обязуется предоставить начальные данные для исследований в течение ________ дней с момента заключения настоящего Договора, демонстрируя тем самым свою готовность к активному сотрудничеству.
1.4. Результаты выполненной в рамках данного Договора Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также условиям Технического Задания, что является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Безупречно осуществлять приемку и быструю оплату выполненных Работ в рамках настоящего Договора, при условии, что отсутствуют замечания по разработанной Подрядчиком документации, что подчеркивает наше стремление к взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству.
2.1.2. Гарантировать Подрядчику доступ ко всей необходимой документации и информации для проведения изыскательских Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, несущие ответственность за их полноту и достоверность.
2.1.3. В сжатые сроки, не превышающие ______ рабочих дней, осуществлять рассмотрение, согласование, утверждение и/или приемку представленных Подрядчиком материалов, связанных с выполненными изыскательскими Работами или результатами этапов проекта.
2.1.4. При необходимости внесения корректировок или переработки документации совместно с Подрядчиком определять объем, стоимость и сроки указанных Работ и их оплаты в соответствующем Дополнительном соглашении.
2.1.5. Оказывать активную поддержку Подрядчику на всех этапах выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, демонстрируя высокую готовность к сотрудничеству и взаимодействию на всех этапах проекта.
2.2. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. С особым вниманием и точностью выполнять все свои обязательства в полном соответствии с условиями настоящего Договора, а также руководствоваться Техническим заданием на проведение изыскательских Работ, предоставленными исходными данными и разрешительными документами.
2.2.2. Безупречно передавать Заказчику готовую Документацию, следуя всем условиям заключенного договора.
2.2.3. Делать корректировки и дополнять выполненную Работу, опираясь на письменные обоснованные замечания Заказчика за собственный счет в случае, если недочеты возникли по вине Подрядчика, и при условии, что замечания Заказчика соответствуют условиям настоящего Договора. Сроки внесения изменений и дополнений согласовываются Сторонами для каждого конкретного случая, исходя из объема и характера исправлений. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки настоящего Договора, Стороны заключают Дополнительное соглашение, в котором определяются объем дополнительных Работ, сроки и условия оплаты.
2.2.4. По завершении каждого этапа согласно условиям настоящего Договора передавать Заказчику результаты изыскательских Работ для рассмотрения и составлять акт сдачи-приемки выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.5. В установленные Сторонами сроки за свой счет устранять дефекты и дополнять Документацию в соответствии с замечаниями согласующих организаций, если таковые возникли вследствие ошибок или недочетов Подрядчика.
2.2.6. Производить необходимые корректировки в соответствии с замечаниями Заказчика за собственный счет, если ошибки были допущены по вине Подрядчика.
2.2.7. Не передавать Документацию, разработанную в рамках настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
2.2.8. На запрос Заказчика оперативно предоставлять информацию о текущем статусе выполнения настоящего Договора.
2.2.9. В установленные Сторонами сроки письменно информировать Заказчика о любых обстоятельствах, мешающих Подрядчику выполнить принятые на себя обязательства по настоящему Договору.
2.2.10. Подрядчик вправе по своему усмотрению привлекать для выполнения изыскательских Работ или их части третьих лиц, заключая с ними соответствующие субподрядные договоры. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество изыскательских Работ и выбор субподрядчиков.
2.3. Установлено, что любые изменения в Документации или других документах, включая исходные данные и результаты инженерных изысканий, допускаются только после предварительного согласования между Сторонами.
2.4. Подрядчик оставляет за собой право на приостановку выполнения изыскательских Работ в случае, если Заказчик нарушает условия, указанные в пунктах 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Договора. При этом срок приостановки будет пропорционален времени задержки, вызванной отсутствием необходимых согласований или исходных данных, предоставленных Заказчиком.

3. Порядок и сроки выполнения изыскательских Работ.

3.1. Подрядчик принимает на себя полную и безусловную ответственность за точное и своевременное выполнение всех порученных изыскательских Работ в строгом соответствии с установленными сроками, согласованными всеми заинтересованными сторонами.
3.2. Начало исполнения обязательств по настоящему Договору происходит мгновенно с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами и получения предварительного платежа в полном объеме.
3.3. Завершение процесса выполнения изыскательских Работ наступает в строго установленный срок, определенный в рабочих днях, начиная с момента начала выполнения порученных обязательств.
3.4. После завершения изыскательских Работ Подрядчик передает Заказчику тщательно оформленные и завершенные изыскательских Работы в трех экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном формате, согласно условиям, оговоренным в настоящем Договоре.
3.5. Подрядчик обязуется активно участвовать в процессе согласования необходимой документации с соответствующими службами Заказчика, в полном соответствии с требованиями и регламентами настоящего Договора.
3.6. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков по предоставлению исходных данных, приемке Работ или согласованию решений, сроки выполнения Работ автоматически переносятся на период задержки исполнения обязательств со стороны Заказчика.
3.6.1. Для подтверждения приемки изыскательских Работ и их этапов Заказчик должен подписать соответствующие акты сдачи-приемки в течение каждого этапа выполнения Работ.
3.7. Оценка окончательных результатов изыскательских Работ осуществляется Заказчиком в установленные сроки после получения полного комплекта рабочей документации от Подрядчика.
3.8. Заказчик обязан немедленно подписать акт сдачи-приемки завершенных Работ в предусмотренный срок и направить его Подрядчику либо предоставить обоснованный отказ.
3.9. В случае отказа Заказчика от приемки Работ составляется акт, в котором указываются все выявленные недостатки, а также определяются сроки их устранения.
3.10. После получения окончательного акта сдачи-приемки Работ Подрядчик обязуется предоставить оставшиеся комплекты проектной документации в срок, установленный сторонами.
3.11. Отказ в приемке Работ может быть обоснован только в случае несоответствия выполненных Работ требованиям и условиям, предусмотренным настоящим договором.

4. Порядок передачи Работ (этапов Работ) для согласования.

4.1 По пройденному этапу выполнения изыскательских Работ в каждом из разделов/подэтапов/этапов, Подрядчик обязуется доставить Заказчику специально оформленную проектную документацию в электронном формате. Для проверки качества и оценки проделанной Работы предоставляется только 1 (один) экземпляр. Заказчик, в свою очередь, обязуется оперативно подписать данную документацию в течение 1 (одного) рабочего дня и мгновенно направить ее обратно Подрядчику.
4.2 Подписание упомянутой в пункте 4.1 документации не является окончательным подтверждением завершения Работ в полном объеме; это всего лишь подтверждение передачи от Подрядчика к Заказчику документов для последующей оценки и согласования принятых решений.
4.3 Стороны достигнут настоящего Договора о допустимости передачи документации и проведении официальной переписки через электронную почту, которая будет обладать юридической силой до момента получения оригиналов.

5. Стоимость изыскательских Работ и порядок расчетов.

5.1. Стороны согласовывают общую стоимость выполнения изыскательских Работ по настоящему Договору, которая определена в размере, установленном ___________________________. НДС не подлежит применению.
5.2. Оплата согласно условиям настоящего Договора производится Заказчиком в течение _____ календарных дней с момента, когда Стороны подписали Акты выполненных изыскательских Работ.
5.3. Считается, что оплата произведена в день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Если Заказчик не производит оплату за выполненные изыскательские Работы (за соответствующий этап) в установленные сроки, он обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от общей суммы за соответствующий этап изыскательских Работ.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком установленных сроков выполнения Работы и/или ее этапа, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости несвоевременно сданного этапа изыскательских Работы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
6.4. Оплата пени не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в полном объеме. Признание факта нарушения обязательств и необходимость уплаты пени подтверждается зачислением денежных средств на счет стороны, которая предъявила письменное требование и обосновала свое требование.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся, например, наводнения, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты государственных органов, влияющие на исполнение обязательств. Доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности служат справки, выданные компетентными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сторона, столкнувшаяся с непреодолимой силой, обязана немедленно уведомить другую сторону о характере и ожидаемой продолжительности таких обстоятельств, а также о любых других факторах, которые могут помешать выполнению договорных обязательств. В случае неисполнения данного уведомления сторона, пострадавшая от непреодолимой силы, не имеет права ссылаться на это обстоятельство, за исключением случаев, когда само обстоятельство непреодолимой силы препятствует передаче такого уведомления в срок.
6.6. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства продолжают действовать более 50 (пятидесяти) календарных дней, стороны должны совместно принять решение относительно будущего Договора. В случае невозможности достижения настоящего Договора сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке после предварительного письменного уведомления другой стороны за ________ календарных дней до расторжения. Подрядчик обязан вернуть все предварительно полученные и не подтвержденные выполнением Работы платежи на расчетный счет Заказчика в установленный срок.

7. Взаимоотношения сторон. Порядок изменения и расторжения договора.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации через Дополнительное соглашение, за исключением ситуаций, когда условия настоящего Договора предполагают иную процедуру.
7.1.1. Если необходимо выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных в данном Договоре, эти Работы будут проводиться подрядчиком либо в рамках отдельного настоящего Договора, либо через Дополнительное соглашение к настоящему Договору, с условиями, заранее согласованными сторонами, такими как стоимость, сроки и объем изыскательских Работ.
7.2. Стороны имеют право по собственному усмотрению и с обоюдным согласием изменять или расторгать настоящий договор. Любые изменения или расторжение должны быть оформлены в письменной форме через Дополнительное соглашение или Соглашение, подписываемое сторонами или их уполномоченными представителями.
7.3. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке, если Подрядчик существенно нарушил условия настоящего Договора о своевременной сдаче Работы или отдельных этапов Работы (более трех месяцев) по своей вине.
7.4. По требованию Подрядчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке, если Заказчик не исполнит своевременно обязательства по предоставлению аванса (если предусмотрено условиями Договора) или не предоставит необходимую исходно-разрешительную документацию. В таких случаях Подрядчик/Заказчик должен письменно уведомить другую сторону о нарушениях с просьбой устранить их в разумный срок или информировать о расторжении договора не менее чем за 30 дней до его окончания.
7.5. При прекращении или приостановке изыскательских Работ по настоящему Договору (по инициативе Заказчика, по соглашению сторон или в соответствии с другими условиями, предусмотренными в договоре или действующим законодательством), Заказчик обязан принять от Подрядчика Акт сдачи-приемки изыскательских Работ в объеме, выполненном на момент прекращения договора, и оплатить их стоимость, учитывая объем фактически выполненной Работы, условия и цены, предусмотренные в договоре, а также учтенные платежи Заказчика. Если сумма платежей Заказчика превышает стоимость выполненной изыскательной Работы, Подрядчик обязуется вернуть излишнюю сумму в течение 10 рабочих дней. Оплата и передача незавершенных изыскательских Работ осуществляются в соответствии с условиями настоящего договора, и незавершенные Работы передаются Подрядчиком в одном экземпляре на бумажном носителе.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по одному для каждой из сторон, которые его подписали.
7.7. Вся корреспонденция, заявления и уведомления, связанные с настоящим Договором, должны быть сформулированы в письменной форме и считаются надлежаще переданными, если отправлены заказным письмом с уведомлением о доставке. В случае неотложных ситуаций стороны могут обмениваться такой информацией по электронной почте и/или факсу до получения оригиналов, что сохраняет юридическую силу. Решения, принятые на совместных производственных совещаниях и зафиксированные в протоколах, подписанных сторонами, обязательны к исполнению. Любые решения, превышающие рамки настоящего Договора, требуют дополнительных договоренностей.
7.8. Стороны обязуются разрешать споры, возникающие при исполнении, изменении или прекращении настоящего Договора, путем прямых переговоров между их представителями.
7.9. В ходе переговоров, связанных с условиями этого настоящего Договора (включая претензии), а также при выполнении его обязательств, стороны определяют срок не более 5 (пяти) рабочих дней для рассмотрения. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
7.10. Подписание настоящего Договора аннулирует все предшествующие договоренности, переговоры и переписку между сторонами по вопросам, затрагиваемым в данном документе.

8. Реквизиты и подписи сторон.