Договор на проектирование объекта

ДОГОВОР 
на выполнение проектных работ
для объекта _____________ № _____

Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ________________________, и Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Договор, заключенный между сторонами, предполагает, что Подрядчик берет на себя обязательство выполнить проектные работы для объекта V класса опасности по СанПиН (склад), по адресу: г. _______, ул. ______, д. ___, в полном соответствии с требованиями Заказчика. В свою очередь, Заказчик обязуется принять завершенную работу и произвести оплату в согласованные сроки.
1.2. Определение объема работ основывается на детальном техническом задании на проектирование, которое играет ключевую роль в формировании Договора.
1.3. Стоимость работ определяется на основе составленной сметы и остается фиксированной на всем протяжении срока действия Договора.
1.4. Сроки выполнения работ тщательно прописываются в Договоре, начиная от даты начала проектных работ до планируемой даты завершения. Временные рамки для выполнения этапов разработки и утверждения проектной документации также детально определяются в техническом задании, которое является неотъемлемой частью Договора.
1.5. Возможность внесения изменений или приостановки выполнения работ возможна лишь при строгом соблюдении условий Договора, действующего законодательства Российской Федерации, взаимного согласия сторон или в случае невыполнения обязательств Заказчиком.
1.6. Результатом успешной реализации проекта будет предоставление полной и качественной проектной документации, согласованной и утвержденной Заказчиком.
1.7. Технические, экономические и прочие требования к проектной документации, объекта V класса опасности по СанПиН (склад), по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 3, должны соответствовать всем актуальным нормативам и стандартам Российской Федерации, включая нормы СНиП и другие действующие нормативные документы, а также требованиям, предъявленным в техническом задании на проектирование.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Обязательства Заказчика:
2.1.1. Принять результат выполненных работ, удостоверив акт приемки или объявить обоснованный отказ от приемки;
2.1.2. Использовать полученную от Подрядчика техническую документацию исключительно по ее предназначению;
2.1.3. Оплатить работы, согласно условиям настоящего Договора.
2.2. Права Заказчика:
2.2.1. Требовать высокого качества выполнения работ и своевременного устранения выявленных дефектов;
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом работ без вмешательства в деятельность Подрядчика;
2.2.3. Произвести обязательные платежи за утверждение проектной документации в течение двух рабочих дней с момента уведомления Подрядчика.
2.3. Обязательства Подрядчика:
2.3.1. Выполнить проектные работы согласно заданию на проектирование и исходным данным, соблюдая действующие нормы и правила;
2.3.2. Безвозмездно переделать разработанную документацию по требованию Заказчика и возместить документально подтвержденные убытки;
2.3.3. Не передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика;
2.3.4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика;
2.3.5. Защищать разработанную документацию в соответствующих надзорных органах;
2.3.6. Вносить корректировки в проектную документацию согласно замечаниям экспертов;
2.3.7. Предоставить отчеты о выполнении договора по требованию Заказчика;
2.3.8. Уведомлять Заказчика о необходимости дополнительных исходных данных;
2.3.9. Назначить ответственных сотрудников и уведомить Заказчика об этом;
2.3.10. Информировать Заказчика о готовности работ заранее;
2.3.11. Соблюдать прочие обязанности согласно законодательству.
2.4. Гарантии Подрядчика:
2.4.1. Обеспечить подписание акта приемки работ в установленные сроки;
2.4.2. Требовать своевременной оплаты работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Цена проделанных работ, переданных Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, подсчитывается уникальной суммой в размере ____________ российских рублей (___), включая НДС по ставке 20 % - _______________ рублей (_____).
Уровень тщательности проведенных работ может изменяться по обоюдному согласию Сторон в сторону как увеличения, так и уменьшения в зависимости от реального объема выполненных задач. При таких изменениях Заказчику будет предоставлена точная смета затрат, либо изменение стоимости работ будет оформлено в специальном дополнительном Договоре.
3.1.1. Обязательные платежи за согласование проекта не включены в вышеуказанную стоимость по настоящему Договору и подлежат оплате Заказчиком отдельно после получения уведомления от Подрядчика.
3.2. После подписания акта приема-передачи выполненных работ и приложения всех комплектов проектной документации, а также получения оригинала счета от Подрядчика, Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение ___ (________) банковских дней. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным согласованным и законным способом. Обязательство Заказчика считается исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка.
3.3. По завершении работ Стороны составляют акт согласования расчетов. По запросу любой из Сторон, акты согласования могут быть составлены и на другие даты. Сторона, получившая акт согласования расчетов, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать его и передать другой Стороне. Акт согласования расчетов должен быть подписан руководителем организации или уполномоченным лицом с предоставлением копии подтверждающего документа. При выявлении расхождений акт согласования подписывается с указанием этих расхождений.
3.4. Сумма задолженности за выполненные работы Подрядчиком не считается коммерческим кредитом для Заказчика, и поэтому проценты за пользование средствами не начисляются.
3.5. Подрядчик не имеет права применять проценты к сумме долга Заказчика за выполненные работы в соответствии с положениями статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Процедура проверки выполненных работ. Гарантии Подрядчика. 

4.1. После получения благоприятного заключения от экспертов и согласующих организаций, подтверждающего качество разработанной проектной документации Подрядчиком, Стороны приступают к формированию акта, фиксирующего сдачу и приемку выполненных работ.
4.2. Кроме того, наряду с подписанным актом сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику необходимое количество экземпляров проектной документации на бумажном носителе, а также один экземпляр в электронном формате.
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Подрядчика, Заказчик обязан провести приемку работ и подписать соответствующий двусторонний акт, в присутствии уполномоченных представителей обеих сторон. Помимо этого, Заказчик должен в указанный срок отправить Подрядчику подписанный акт или обоснованный отказ от приемки работ.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, обе стороны составляют акт, в котором перечисляются выявленные недостатки, требующие устранения, а также дополнительные работы и сроки их выполнения. Недостатки, указанные в акте, должны быть устранены Подрядчиком за его счет.
4.5. Подрядчик не вправе оправдывать некачественное выполнение работ отсутствием контроля и надзора со стороны Заказчика над процессом выполнения.
4.6. Заказчик сохраняет право на выявление недостатков, которые могли бы быть обнаружены при обычной проверке, даже если он принимает работы без должной проверки (это касается явных недочетов).

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае нарушения или неправомерного исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
5.2. При просрочке разработки проектной документации или непринятии мер по устранению выявленных недостатков Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от общей стоимости выполненных работ за каждый день задержки.
5.3. Заказчик не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору в случае, если это вызвано действиями или бездействием Подрядчика.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектной документации, включая выявленные позднее дефекты, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации объекта V класса опасности по СанПиН (склад) по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 3. Если из-за его вины эксплуатация зданий и сооружений, созданных на основе данной документации, станет небезопасной или будет причинен ущерб здоровью людей и/или окружающей среде, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством. По требованию Заказчика Подрядчик обязан бесплатно исправить проектную документацию и возместить убытки.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, землетрясение, война, забастовка, правительственные решения, если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отсрочивается пропорционально времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
5.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, но не позднее чем через 5 дней (пять дней) с момента наступления или прекращения таких обстоятельств, уведомить другую сторону в письменной форме. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
5.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более четырех месяцев и затрудняют выполнение обязательств по Договору, стороны в течение следующих 40 дней (сорока дней) вправе обсудить изменение условий Договора или его расторжение.

6. Интеллектуальная собственность. 

6.1. Результат выполненных работ в рамках данного Договора является уникальным продуктом, спроектированным по индивидуальному запросу. Согласно статье 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительные права на этот продукт принадлежат Заказчику. Подрядчик не имеет права использовать утвержденную Заказчиком Проектную документацию для своих целей, за исключением случаев, когда такое использование разрешается на основе безвозмездной лицензии. Все возможные выплаты авторам или другим участникам, связанные с разработкой или созданием Проектной документации, регулируются и осуществляются самим Подрядчиком.
6.2. Заказчик вправе передавать указанные права третьим лицам без ограничений, включая как исключительные, так и неисключительные, в полном объеме или частично.
6.3. После утверждения разработанной Проектной документации Заказчиком, она становится собственностью Заказчика, который вправе распоряжаться ею по своему усмотрению.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Во время заключения, выполнения или расторжения настоящего Договора возможны разногласия, которые должны быть обязательно урегулированы через претензионную процедуру. Обе стороны обязуются рассмотреть каждую претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее получения, особенно если в ней содержится требование о денежной компенсации, которое должно быть подкреплено соответствующим расчетом. Необходимо отметить, что отсутствие такого расчета делает претензионную процедуру неполной.
7.2. В случае отказа удовлетворить претензию или неполучения ответа в установленный срок, при условии соблюдения претензионного порядка, любая из сторон вправе обратиться с иском в арбитражный суд по месту нахождения истца.

8. Прочие условия. 

8.1. Сразу после официального оформления настоящего Договора, обе стороны активируют его срок действия, который продлится до момента полного выполнения каждой из сторон всех своих обязательств перед другой стороной.
8.2. Подрядчик обязуется немедленно уведомить Заказчика в письменной форме о всех изменениях, касающихся его банковских реквизитов. Неисполнение этого требования освобождает Заказчика от ответственности за точность реквизитов. Платежи, осуществленные по последним известным реквизитам Заказчика, рассматриваются как исполнение его обязательств по оплате.
8.3. Любые внесения изменений, поправок или заключения дополнительных Договоров к настоящему Договору, признаются законными только в случае их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
8.4. Обе стороны подтверждают свой статус законно действующих и зарегистрированных юридических лиц или предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для заключения и исполнения настоящего Договора каждая сторона получила все необходимые разрешения в соответствии с действующим законодательством и своими учредительными документами.
8.5. Все неразрешенные вопросы, не учтенные в настоящем Договоре, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Любые уведомления, направляемые одной стороной другой согласно настоящему Договору, должны быть оформлены в письменной форме с приложением сопроводительного письма и могут быть доставлены почтой, факсом или электронной почтой, с сохранением оригиналов.
8.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.
8.8. Обе стороны обязуются гарантировать конфиденциальность всей информации, включенной в данный Договор, в том числе при осуществлении работ по его выполнению, в любой форме.
8.9. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой и предназначен для каждой из сторон.

9. Адреса (местонахождения) и банковские реквизиты Сторон
на момент заключения Договора.